Договор на оптовую работу
Договор № 9-16.02.17
г. Москва «16» февраля 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Савол» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Токарева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании_________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.2.Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать сантехническое оборудование, хозтоварные, инженерные изделия, и комплектующие к ним, в дальнейшем по тексту настоящего договора именуемые «Товары».
1.3.Количество, ассортимент (номенклатура, спецификация), цена товара, сроки поставки определяются в соответствии со счетами, накладными, счетом – фактурой на каждую партию товара, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, по соглашению сторон. Подпись уполномоченного лица Покупателя и (или) печать на счете-фактуре или товарной накладной, свидетельствуют о приемке указанных в них Товаров, и о согласии с тем, что закреплено в счете-фактуре, расходной накладной или товарной накладной, включая соответствие наименования, ассортимента и цены Товаров заявке Покупателя.
1.4.С момента подписания настоящего договора любая поставка Товаров Покупателю Поставщиком считается произведенной в рамках настоящего договора.
2. Условия поставки
2.1.Наименование и количество поставляемых Товаров, а так же сроки поставки определяется заявками Покупателя, согласованными с Поставщиком.
2.2.Уточнение или изменение сроков, ассортимента и объема поставки производится сторонами по взаимному согласованию, либо по предварительной заявке Покупателя.
2.3.Поставщик предоставляет Покупателю товар только после 100% оплаты
2.4.Доставка продукции осуществляется в каждом случае по договоренности.
2.5.Датой поставки считается дата отгрузки товара на складе Поставщика.
2.6.Право собственности на Товары переходит к Покупателю с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон (при наличии доверенности с печатью предприятия покупателя), если иное не оговорено дополнительно. До этого момента Поставщик несет все риски, связанные со случайной гибелью или повреждениями Товаров.
2.7.Датой выполнения обязательств Поставщика по заявке Покупателя считается дата подписания Покупателем товарной накладной или расходной накладной по заявке Покупателя.
2.8 Покупатель обязан вступить в права собственности на товары в день их поставки.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней письменно подтвердить заказ Покупателю по факсу, телефону или электронной почте.
3.2.Поставщик обязан своевременно выставлять счета для возможности Покупателя выполнить все условия оплаты, упомянутые в пункте 4.
3.3.Поставщик обязан с каждой партией Товаров предоставить сопроводительные документы, составленные по форме и в сроки согласно действующему законодательству РФ.
3.4.Частичная и досрочная поставка допускается только с согласия Покупателя.
3.5.Покупатель обязан принять и оплатить Продукцию в сроки, установленные настоящим договором. Покупатель в праве досрочно произвести оплату, поставленной продукции.
3.6.При обнаружении любого несоответствия, при приемке товара, Покупатель обязан его зафиксировать с обязательным уведомлением Поставщика. Любые претензии имеют силу только при условии, что они оформлены в письменном виде.
3.7.Поставщик вправе через своего представителя проверить обоснованность претензии Покупателя в месте нахождения товара, а также получить образцы товара, который объявлен некачественным, и провести его повторное исследование за свой счет.
4. Порядок расчетов
4.1.Цены на Товары в счетах, счетах-фактурах и товарных накладных указываются в рублях. В цену товара включен НДС.
4.2.Расчеты за Товары производятся сразу: оплата за Товар, указанный в счетах фактурах, оплачивается Покупателем согласно п. 2.3
4.3.Датой оплаты считается дата поступления денежных средства на расчетный счет Поставщика.
4.4.Обязательства Покупателя по оплате Товаров считаются выполненными с момента поступления 100 % денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.5.Согласование цен на Продукцию, поставляемую по настоящему Договору, осуществляется в дол. США по курсу ЦБ РФ на день поставки с добавлением 1% от курса дол. США по курсу ЦБ РФ на день поставки. При безналичном расчете взимается комиссия в размере 5 % от стоимости товара.
4.6.Стороны обязуется ежеквартально, не позднее 15–го числа, месяца следующего за кварталом, направлять друг другу посредством факсимильной связи акты сверки взаиморасчетов.
4.7.Все расчеты по настоящему договору должны быть произведены до 15 декабря 2017 г.
4.8.Предельным сроком оплаты товаров считать 4 (четвертый) день с момента выставления счета Поставщиком.
5. Недопоставка и качество Продукции
5.1.Если Поставщик не осуществляет поставку Товаров в согласованные сторонами сроки, Покупатель имеет право отказаться от услуг Поставщика по данной поставке.
5.2.Если Товары поставлены частично, Покупатель имеет право дать Поставщику указание поставить оставшуюся часть Товаров по данной поставке в дополнительно оговоренные сроки или отменить поставку на сумму недопоставленной Продукции.
5.3.Поставляемые Товары по своему качеству должны быть пригодны для использования в соответствии с ее назначениями соответствовать заявленным производителем стандартам качества, подтвержденным сертификатами, заключениями или другими подобными документами.
5.4.Приемка Товаров по количеству и ассортименту должна быть осуществлена Покупателем непосредственно в момент получения Товаров. Если у Покупателя появились документы, подтверждающие несоответствие Товаров нормам качества (протокол контрольно-аналитической лаборатории), то покупатель обязан не позднее следующего рабочего дня сообщить об этом Поставщику, выслать копию протокола контроля, подтверждающего ненадлежащее качество Товаров, вместе с возвратным экземпляром товарной накладной и товарами. Покупатель не в праве без согласования с поставщиком использовать товары, по которым им заявлена претензия по качеству. Если Покупателю были поставлены Товары ненадлежащего качества, Покупатель может потребовать замены Товаров Поставщиком или отказаться от поставки. В процессе официальной переписки допускается использование факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору
5.5.Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность качества и количества товара при перевозке, хранении при условии соблюдения правил погрузочно-разгрузочных работ и правил складирования и хранения.
6. Ответственность сторон
6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае нарушения срока оплаты Товара, указанного в п. 4.2 Покупатель обязуется выплатить неустойку за каждый день просрочки, причём неустойка начисляется на всю сумму долга, по следующей шкале штрафных санкций:
- при нарушении предельного срока оплаты товара свыше 30 (тридцати) дней пеня составит 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Максимальная сумма долга покупателя может быть не более 10 000 $ (десять тысяч долларов США) за 1 месяц.
6.2.Выплата сумм штрафов, компенсаций и неустоек не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и/или устранения нарушений.
6.3 В случае нарушения пункта 2.8, покупатель обязуется выплатить компенсацию в размере 0,05% от стоимости товаров за каждый день до момента вступления в права собственности на товары.
7. Форс-мажор
7.1.Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами форс-мажора, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а так же предписания, приказы или иные административные вмешательства со стороны государственных органов.Обстоятельства подобного рода делают невозможным выполнение договора и могут сдвигать сроки поставок или корректировать цены. Новые даты поставок или цены должны быть согласованы между Поставщиком и Покупателем.
7.2.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 3 (трех) месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
7.3.Свидетельство, выданное соответствующим государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.
7.4.Сторона, которая подверглась действию обстоятельств форс-мажора и по этой причине не исполняет своих обязательств, должна незамедлительно дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. В противном случае, пострадавшая от форс-мажора сторона лишается права на освобождение от обязательств по настоящему Договору по причине наступления вышеуказанных обстоятельств.
7.5.Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
8. Порядок разрешения споров
8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
9. Порядок изменений и дополнений Договора
9.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. При этом взаиморасчеты должны быть произведены до срока расторжения договора.
9.3. Уступка прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам допускается только с письменного согласия другой стороны.
9.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой стороне письменное уведомление.
9.5. Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускается только в случае существенного нарушения договора одной из сторон.
9.6. Согласно ст. 434 ГК РФ допускается подписание договора, приложений, дополнительных соглашений и протоколов разногласий к нему и иные документы относящимися к настоящему договору, направление уведомлений посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. При этом сторона, воспользовавшаяся одним из вышеперечисленных видов связи, обязана в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания предоставить другой стороне оригинальный экземпляр договора, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью. До оформления оригиналов стороны считают все факсимильные экземпляры (копии) документов оригиналами, имеющими полную юридическую силу, подписаны уполномоченными лицами и скреплены надлежащей печатью.
9.7. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своего местонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов в течение 4 (четырех) дней.
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его заключения и действует до 31 декабря 2017 г.
10.2. После подписания Настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Настоящего договора, теряют юридическую силу.
11. Особые условия
11.1. Каждая из сторон подтверждает, что является юридическим лицом, созданным и действующим на законном основании в соответствии с законодательством РФ, и вправе осуществлять свою деятельность. Никакие административные и (или) судебные разбирательства против сторон, их деятельности, средств, имущества, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на возможности сторон выполнять свои обязательства по договору, не начаты и нет угрозы их возникновения.
11.2. Стороны подтверждают, что лица, подписывающие настоящий договор и все другие документы по договору (спецификации, счета, доп. соглашения и т.д.), являются уполномоченными на совершение таких действий законодательством РФ и учредительными документами, понимают все права, обязанности и ответственность по настоящему договору, а оттиски печатей являются надлежащими.
12. Прочие условия
12.1. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются его условиями, а во всем остальном, что не предусмотрено Договором, - действующими нормативными актами РФ.
12.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Наименование компании: ООО "Савол"
ФИО Генерального директора: Чэнь Вэньцзюнь
Юридический адрес: 107497, г.Москва, ул.Монтажная, д.9, строен.1, пом.IV, комн.48
Фактический адрес: 143025, Московская область, Одинцовский район, дер. Сетунь Малая, владение 25
Телефон: +7(925)916-44-36
E-mail: savolopt@mail.ru
Website: www.gulumarket.ru